2015年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解
一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（ ）。
A．施工合同
B．监理合同
C．勘察合同
D．仓储合同
【答案】C
【考点】建设工程勘察共同履行管理
【解析】在合同履行中，勘察费用的支付标准应为：①合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。②勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比。对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程，还可将这笔费用按实际完成的勘察进度分解，向勘察人分阶段支付工程进度款。③提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
2．在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（ ）。
A．主体
B．客体
C．权利
D．义务
【答案】B
【考点】合同法律关系的构成
【解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
3．下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（ ）。
A．建筑材料
B．建筑设备
C．勘察设计
D．知识产权
【答案】C
【考点】合同法律关系的构成
【解析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。行为也可以表现为提供一定的劳务，如绑扎钢筋、土方开挖、抹灰等。
4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应为（ ）承担责任。
A．招标代理机构
B．招标监管部门
C．投标人
D．招标人
【答案】D
【考点】代理关系
【解析】代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。本题中的被代理人即为招标人。
5．根据《担保法》，不能作为质押担保的是（ ）。
A．建设用地使用权
B．股权
C．注册商标专用权
D．专利权
【答案】A
【考点】担保方式
【解析】质押可分为动产质押和权利质押。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。建设用地使用权可以作为抵押担保。
6．某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（ ）万元。
A．60
B．80
C．350
D．300
【答案】A
【考点】投标保证金的规定
【解析】招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2％。投标人不按招标文件要求在开标前以有效形式提交投标保证金的，该投标文件将被否决。此工程招标人要求提交的投标保证金额度应不超过3000×2%=60（万元）。
7．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A．台风导致脚手架坍塌
B．雷电引起火灾
C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏
D．洪灾引起的沉降
【答案】C
【考点】工程建设涉及的主要险种
【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。建筑工程一切险中，保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。建筑工程一切险的除外责任中，非外力引起的机械或电气装置的本身损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。ABD三项是因自然灾害而引起责任范围内的；C项是除外责任。
8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（ ）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招投标主体行为
B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C．标准施工招标文件规定了招投标工程中各阶段参与方的行为
D．标准施工招标文件具有强制性
【答案】B
【考点】标准施工招标文件概述
【解析】标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，目的是发包人通过竞争筛选与中标人订立一个风险合理分担，全过程、全方位管理规范、保证顺利实现项目建设预期目的的合同。标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以9部委联合编制的标准文件形式发布，不同于示范文本，标准文件具有强制性使用的效力。
9．技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（ ）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案
【答案】C
【考点】招标准备阶段的工作
【解析】对于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划。技术标内不允许附带报价，否则视为废标。招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人自己讲解各自递交的投标方案。第一阶段不涉及报价问题，因此称为非价格竞争，第二阶段才进行价格竞争。
10．关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布
B．设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
【答案】A
【考点】招标准备阶段的工作
【解析】标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价；标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价。
11．工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（ ）。
A．申请资格预审日起，至开标日止
B．购买招标文件日起，至开标日止
C．投标截止日起，至招标人确定中标人日止
D．投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止
【答案】D
【考点】投标保证金的有效期限
【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。
12．按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（ ）家。
A．3
B．4
C．5
D．7
【答案】A
【考点】评标、决标阶段的工作
【解析】招标过程中出现下列情形之一时，招标人应当重新招标：①投标截止时间止，投标人少于3家；②经评标委员会评审后否决所有投标。
13．关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。
A．招标代表人2人，专家：3人
B．招标代表人2人，专家：4人
C．招标代表人2人，专家：6人
D．招标代表人2人，专家：7人
【答案】D
【考点】评标委员会的成员组成
【解析】评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
14．有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（ ）。
A．与本项目监理人同为一个法定代表人的单位
B．为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位
C．与本项目代建人相互控股的单位
D．有人在本项目招标代理机构任职的单位
【答案】B
【考点】申请人须知
【解析】在投标人资格审查中，拒绝作为资格预审申请人的情况包括：①为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；②为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；③本标段的监理人；④本标段的代建人；⑤为本标段提供招标代理服务的；⑥与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；⑦与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；⑧与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；⑨被责令停业的；⑩被暂停或取消投标资格的；⑪财产被接管或冻结的；⑫在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
15．根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（ ）。
A．再次发布招标公告进行招标
B．降低对投标人的资格要求再次招标
C．降低工程质量标准再次招标
D．采用直接发包形式委托施工任务
【答案】D
【考点】施工招标程序
【解析】重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
16．根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（ ）。
A．形式评审
B．资格评审
C．响应性评审
D．施工方案合理性评审
【答案】D
【考点】评标
【解析】采用经评审的最低投标价法，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审四个方面；采用综合评估法，初步评审分为形式评审、资格评审（适用于资格后审）和响应性评审三个方面。
17．关于工程设计招标的说法，错误的是（ ）。
A．发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标
B．设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C．招标人可以实行勘察设计一次性总体招标
D．设计招标通常采用设计方案竞选的方式
【答案】B
【考点】工程设计招标概述
【解析】设计招标与其他招标的评标原则不同，即设计招标在评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。
18．根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（ ）。
A．评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题
B．评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录
C．评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明
D．投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件
【答案】B
【考点】评标、决标阶段的工作
【解析】评审中对投标书存在的响应性偏细微差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。
19．设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（ ）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A．1
B．2
C．3
D．4
【答案】B
【考点】综合评标法评审要素—零配件和售后服务
【解析】采用综合评标法时，除投标报价外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件和售后服务、设备性能和生产能力。其中，零配件以设备运行2年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。
20．关于机电设备招标的说法，错误的是（ ）。
A．可以采用公开招标或邀请招标方式
B．招标程序与施工招标基本相同
C．评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D．招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明
【答案】C
【考点】大型工程设备招标程序
【解析】机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。
21．某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（ ）万美元。
A．7.5
B．11.5
C．13.0
D．20.5
【答案】D
【考点】综合打分法
【解析】价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5（万美元）。
22．关于勘察成果的说法，错误的是（ ）。
A．应根据勘查成果文件进行工程设计
B．应根据勘查成果文件组织施工
C．勘查成果应真实、准确
D．施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果
【答案】D
【考点】建设工程勘察的内容和合同当事人
【解析】D项，施工单位不可随意改动勘察成果，若对勘察成果有异议，应上报监理单位和建设单位。
23．关于设计合同履行的说法，正确的是（ ）。
A．初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费
B．提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费
C．合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金
D．合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金
【答案】C
【考点】设计合同履行管理
【解析】按设计阶段支付费用的百分比为：①合同生效3天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用。②设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的30%。③施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
24．关于设计文件的说法，正确的是（ ）。
A．发包人可要求监理人修改不重要的设计
B．监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
C．监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D．设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
【答案】C
【考点】设计合同履行管理
【解析】A项，为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
25．关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。
A．设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B．除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商
C．设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D．设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析
【答案】B
【考点】设计合同履行管理
【解析】A项，《建设工程质量管理条例》规定，禁止建设工程设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程设计业务；B项，技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的情况下，设计人可以指定生产厂家或供应商；C项，建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位；D项，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。
26．根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A．发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B．监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C．监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D．监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务
【答案】D
【考点】监理人的指示
【解析】监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。监理人指示在通用条款明确规定：①监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。②监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。
27．根据《标准施工合同》履约担保和预付款担保采用的担保形式是（ ）。
A．均采用无条件担保
B．分别采用无条件担保和有条件担保
C．均采用有条件担保
D．分别采用有条件担保和无条件担保
【答案】A
【考点】履约担保和预付款担保采用的担保形式
【解析】标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，其担保方式采用保函的形式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，预付款担保的担保形式采用无条件担保形式。
28．采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（ ）。
A．分包人
B．发包人
C．施工项目部
D．承包人
【答案】B
【考点】施工合同标准文本
【解析】由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。
29．根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是（ ）。
A．已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸
B．已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款
C．通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸
D．通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单
【答案】D
【考点】合同文件解释顺序
【解析】合同文件解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
30．施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（ ）来决定。
A．合同工期长短
B．材料价格浮动幅度
C．合同计价方式
D．劳动力价格浮动幅度
【答案】A
【考点】订立合同需要明确的内容
【解析】合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。，具体包括：①简明施工合同适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。②标准施工合同适用于工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。
31．根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（ ）。
A．直接与保险人协商一致后，通知发包人
B．直接与保险人协商一致后，通知监理人
C．应事先征得发包人同意，并通知监理人
D．应事先征得监理人同意，并通知发包人
【答案】C
【考点】明确保险责任
【解析】承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
32．根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（ ）。
A．组织施工图设计交底
B．审查承包人质量管理体系
C．组织专项施工方案论证
D．审查暂估价及暂列金额
【答案】B
【考点】监理人的职责
【解析】监理人在工程施工准备阶段的职责包括：①审查承包人的实施方案。监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。②开工通知。开工通知包括发出开工通知的条件和发出开工通知的时间。
33．根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（ ）。
A．1%
B．2%
C．3%
D．5%
【答案】C
【考点】施工进度管理
【解析】由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3％。
34．根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（ ）。
A．只包括暂列金额，不包括暂估价
B．即不包括暂列金额，也不包括暂估价
C．不包括暂列金额，只包括暂估价
D．既包括暂列金额，也包括暂估价
【答案】D
【考点】工程款支付管理
【解析】签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。
35．根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（ ）部分。
A．单价支付
B．工程材料费用
C．总价支付
D．人工费用
【答案】A
【考点】物价浮动对合同价的影响
【解析】施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。
36．根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（ ）。
A．承包人投标书内提交的进度计划
B．施工准备阶段承包人编制的进度计划
C．承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D．承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
【答案】C
【考点】合同进度计划的概念
【解析】监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划后报监理人审批。
37．根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（ ）发生的事项。
A．施工期间
B．竣工验收期间
C．缺陷责任期内
D．合同有效期内
【答案】C
【考点】承包人提出索赔的期限
【解析】竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求；缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。
38．建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（ ）。
A．容易获得最优设计方案
B．发包人便于控制实施过程
C．合同责任明确
D．承包人承担的风险小
【答案】C
【考点】设计施工总承包的特点
【解析】设计施工总承包方式的优点包括：①单一的合同责任；②固定工期、固定费用；③可以缩短建设周期；④减少设计变更；⑤减少承包人的索赔。设计施工总承包方式的缺点包括：①设计不一定是最优方案；②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
39．建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（ ）。
A．只向发包人提交分包合同副本
B．应向发包人和监理人提交分包合同副本
C．应向监理人提交分包合同副本
D．不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
【答案】B
【考点】设计施工总承包合同管理有关各方的职责
【解析】为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包所做的规定有：①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；②分包工作需要征得发包人同意。发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；③承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；⑤发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
40．根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（ ）。
A．选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B．将无条件补偿条款写入专用条款
C．将有条件补偿条款写入专用条款
D．明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
【答案】A
【考点】订立合同时需要明确的内容
【解析】承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了无条件补偿条款和有条件补偿条款两种供选择的条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。
41．根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（ ）。
A．承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B．承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C．承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D．发包人、监理人、承包人和分包人均应投保
【答案】D
【考点】保险责任
【解析】承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险；发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
42．根据《标准设计施承包合同》，“变更管理”正确程序是（ ）
A．发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B．监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C．监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D．发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
【答案】C
【考点】变更管理的程序
【解析】监理人指示的变更程序包括:①发出变更意向书。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案；②承包人同意变更。承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。③承包人不同意变更。承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更时，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后，确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
43．根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。
A．发包人提供的材料不符合要求
B．监理人的指示错误
C．不可预见的物质条件
D．异常恶劣的气候条件
【答案】B
【考点】承包人索赔的条款
【解析】承包人索赔的条款规定，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形包括未能按时提供文件，发包人要求中的错误，发包人要求违法，监理人的指示延误、错误，发包人原因影响设计进度，发包人提供的材料、设备延误，基准资料错误，发包人原因未能按时发出开始工作通知，发包人原因的工期延误，发包人原因指示的暂停工作，发包人原因承包人的暂停工作，发包人原因承包人无法复工，发包人原因造成质量不合格，隐蔽工程的重新检查证明质量合格，重新试验表明材料、设备、工程质量合格，发包人提前接收区段对承包人施工的影响，不可抗力的工程照管、清理、修复。ACD三项只能索赔工期和费用，不能索赔利润。
44．材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（ ）
A．按合同有关条款执行
B．按交易习惯确定
C．执行买受人要求
D．达成补充协议
【答案】D
【考点】订购产品的交付
【解析】出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；②标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
45．材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（ ）。
A．衡量法
B．经验鉴别法
C．物理检验法
D．化学分析法
【答案】A
【考点】交货检验
【解析】现场收货检验包括交货数量检验和交货质量检验两种，数量验收的方法包括：①衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。②理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算的依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。③查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物的标明一致，否则应由厂家或封装单位负责。
46．材料采购合同履行中，支付货款的条件是（ ）
A．转账结算或托收承付
B．托收承付或验单付款
C．验单付款或验货付款
D．验货付款或转账结算
【答案】C
【考点】支付结算管理
【解析】支付货款的条件是合同内需明确是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间。验单付款是指委托供货方代运的货物，供货方把货物交付承运部门并将运输单证寄给采购方，采购方在收到单证后合同约定的期限内即应支付的结算方式。尤其对分批交货的物资，每批交付后应在多少天内支付货款也应明确注明。
47．设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（ ）处理。
A．熏蒸
B．刷漆
C．封蜡
D．烘干
【答案】A
【考点】货物的包装
【解析】卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用。对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，并出具有关熏蒸证明。
48．根据FID1C《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际计量的工程重变化超过（ ）。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
【答案】B
【考点】FIDIC合同条件中调整约定单价的条款
【解析】FIDIC《施工合同条件》对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的时，必须同时满足以下4个条件：①该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分；②该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10％；③计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01％；④数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过1％。
49．根据FIDIC《施工合同条件》，保证金在工程师颁发（ ）后分两次返还。
A．工程履约证书和移交证书
B．工程移交证书和接收证书
C．缺陷责任期终止证书和工程接收证书
D．工程接收证书和履约证书
【答案】D
【考点】FIDIC合同条件中保证金的返还条款
【解析】我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接受证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50％返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40％。
50．风险型CM的合同计价方式是（ ）。
A．采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
B．采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
C．采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
D．采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
【答案】B
【考点】风险型CM的合同计价方式
【解析】风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商不赚取总包、分包合同的价差，这是与总承包后再分包的主要差异之一。CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（ ）。
A．自然人
B．企业法定代表人
C．企业法人
D．非企业法人
E．其他组织
【答案】ACDE
【考点】合同法律关系的主体
【解析】合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。其中，法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。
52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。
A．合同当事人违约
B．发生地震
C．法院判决
D．仲裁机构裁定
E．物价正常波动
【答案】ABCD
【考点】合同法律关系的产生、变更和消灭
【解析】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括：①行为，还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。②事件，是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。
53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（ ）。
A．招标代理
B．委托代理
C．法定代理
D．追加代理
E．指定代理
【答案】BCE
【考点】代理的种类
【解析】以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。其中，委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。指定代理是指根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。
54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（ ）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
【答案】ACDE
【考点】抵押权的实现
【解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：①抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。②抵押权已登记的先于未登记的受偿。③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（ ）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C．有办理招标手续的人员及能力
D．有编制招标文件的能力
E．有组织评标的能力
【答案】BDE
【考点】招标的组织
【解析】发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。
56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（ ）。
A．投标截止日期前，投标人撤回投标文件的
B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的
D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的
E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的
【答案】BCD
【考点】没收投标保证金的情形
【解析】招标过程中，招标人有权没收该投标人的投标保证金的情形有：①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（ ）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的
B．投标截止时间止，投标人少于3家的
C．投标人投诉中标人的
D．经评标委员会评审后否决所有投标的
E．投标人不接受评标评审结果的
【答案】BD
【考点】应当重新招标的情形
【解析】招标过程中，招标人应当重新招标情形有：①投标截止时间止，投标人少于3家；②经评标委员会评审后否决所有投标。招标人应分析此次招标失败的原因，对招标文件进行恰当的修改后再行招标。
58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（ ）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C．不同投标人的投标文件异常一致的
D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的
【答案】CDE
【考点】废标的情形
【解析】投标作废标处理的情形有：①投标人不具备本次招的标投标资格标。②串通投标或弄虚作假或有其他违法行为。投标人相互串通投标的行为包括：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。③不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差。
59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（ ）。
A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E．招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
【答案】ABE
【考点】评标方法概述
【解析】无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行。初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出了实质响应。评审有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
60．根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（ ）。
A．招标人代表
B．招标工程项目主管部门代表
C．行政监督部门代表
D．投标人参股公司的代表
E．总监理工程师
【答案】BCD
【考点】评标委员会人员构成
【解析】根据《标准施工招标文件》，评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
61．世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（ ）。
A．运输费用
B．技术性能、维修运行费
C．售后服务
D．标准备件
E．企业财务状况及银行信用
【答案】AC
【考点】综合打分法
【解析】评标价法，是以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同可以分为最低投标价法、综合评标法和以设备寿命周期成本为基础的评标价法。其中，综合评标法是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多用这种方法。投标价之外还需考虑的因素通常包括：①运输费用；②交货期；③付款条件；④零配件和售后服务；⑤设备性能、生产能力。
62．关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的有（ ）。
A．设备制造厂家生产计划是否合理
B．允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C．如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D．提前交货不考虑降价评标价
E．“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
【答案】BCD
【考点】大型工程设备采购招标中的交货期
【解析】大型工程设备采购招标中交货期的规定包括：①首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力、近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。②招标文件虽然要求了设备分期和全部交货的时间，但限于投标人的生产周期，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。③在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比（一般为0.05）加评标价基础上，形成评审价格。提前交货不考虑降低评标价，因为施工还不需要时不会使招标人获得工程的提前收益，还会增加仓储管理费和设备保养费。
63．下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的有（ ）。
A．房地产开发项目
B．高速公路项目
C．采用特定专利或专有技术的项目
D．市政给水排水项目
E．建筑造型有特殊要求的项目
【答案】CE
【考点】建设工程勘察设计合同的发包方式
【解析】建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或者直接发包。建设工程勘察设计应当依照《招标投标法》的规定，实行招标发包。直接发包是指建设单位不通过招标方式，将建设工程勘察设计业务直接发包给选定的建设工程勘察设计单位。直接发包仅适合特殊工程项目和特定情况下建设工程勘察、设计业务的发包。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：①采用特定的专利或者专有技术的；②建筑艺术造型有特殊要求的；③国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。
64．工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（ ）。
A．监督设计人有序开展设计工作
B．提供必要的现场工作条件
C．负责与设计相关的外部协调工作
D．保护设计人的知识产权
E．控制工程设计概算
【答案】BCD
【考点】工程设计合同履行管理
【解析】工程设计合同履行过程中，发包人的职责有：①提供必要的现场开展工作条件；②外部协调工作；③其他相关工作；④保护设计人的知识产权；⑤遵循合理设计周期的规律。
65．工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（ ）。
A．设计审批工作延误
B．设计工作内容变更
C．经设计人同意，委托其他人变更设计
D．延误支付设计费
E．非设计人原因要求解除合同
【答案】AD
【考点】工程设计合同履行管理
【解析】工程设计合同履行过程中，发包人的违约责任包括：①发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。②审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。③发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
66．根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（ ）。
A．签约合同价
B．合同工期
C．双方义务
D．质量标准
E．项目经理人选
【答案】ABDE
【考点】合同协议书内容
【解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。
67．根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的说法，错误的有（ ）。
A．中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响
B．发包人和承包人共同分担市场价格变化风险
C．施工合同价格可采用票据法进行调整
D．施工过程中可采用公式法计算每次支付工程进度款的价格调整值
E．总价支付部分应考虑物价浮动对合同价格的调整
【答案】BCD
【考点】物价浮动的合同价格调整
【解析】标准施工合同规定，工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。施工过程中每次支付工程进度款时，用调价公式综合计算本期内因市场价格浮动应增加或减少的价格调整值。价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，也可采用有关部门提供的价格代替。用公式法计算价格的调整，既可以用支付工程进度款时的市场平均价格指数或价格计算调整值，而不必考虑承包人具体购买材料的价格贵贱，又可以避免采用票据法调整价格时，每次中期支付工程进度款前的繁琐程序。
68．根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（ ）。
A．发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险
B．发包人应以自己的名义投保工程设备险
C．承包人应以自己的名义投保施工设备险
D．发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费
E．承包人应以自己的名义投保进场材料险
【答案】ACD
【考点】明确保险责任
【解析】标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。承包人用以自己的名义投保施工设备险。进场材料和工程设备保险，由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。
69．根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（ ）。
A．收集地下管线资料
B．建立专门的质量检查体系
C．测施工控制网
D．组织施工图纸会审
E．提交工程开工报审表
【答案】BCE
【考点】施工准备阶段承包人的义务
【解析】施工准备阶段承包人的义务包括：①现场查勘；②编制施工实施计划，主要包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划；③施工现场内的交通道路和临时工程；④施工控制网。承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批；⑤提出开工申请。承包人的施工前期准备工作满足开工条件后，向监理人提交工程开工报审表。
70．根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（ ）。
A．暂估价中涉及的专业工程一定会实施
B．暂估价是签约合同价的组成部分
C．暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标
D．暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定
E．暂估价金额由监理人控制使用
【答案】ABD
【考点】暂估价的含义
【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够；质量标准尚未最终确定；投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。
71．根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（ ）。
A．赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B．编制施工安全措施计划
C．制定施工安全操作规程
D．配备必要的安全生产和劳动保护措施
E．赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
【答案】BCD
【考点】承包人的施工安全责任
【解析】AE两项，发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。发包人应对其现场机构全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。
72．根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（ ）。
A．移交后的单位工程由发包人负责照管
B．所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C．单位工程验收应由发包人组织
D．单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E．单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
【答案】ACDE
【考点】竣工验收管理
【解析】发包人收到竣工报告后，应由发包人组织监理、施工、设计、勘察等单位负责人进行单位工程验收，验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
73．根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（ ）。
A．总承包合同的承包人必须是联合体
B．联合体协议经发包人确认后作为合同附件
C．合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系
D．承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议
E．联合体组成和内部分工是重要的评标内容
【答案】BDE
【考点】设计施工总承包合同管理有关各方的职责
【解析】总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
74．根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（ ）。
A．工程设计方案
B．工程施工方案
C．工程分包方案
D．工程报价清单
E．工程质量标准
【答案】AC
【考点】承包人建议书的内容
【解析】承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随着发包人要求的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。
75．根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（ ）。
A．工程效率
B．费用性质
C．计划发生时间
D．相应工作量
E．人员安排
【答案】BCD
【考点】进度款支付分解表的编制
【解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
76．根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（ ）。
A．发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B．发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C．竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D．监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E．竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行
【答案】ABE
【考点】竣工后试验的相关规定
【解析】设计施工总承包合同通用条款对竣工验收和区段工程验收的规定与标准施工合同相同。经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。
77．建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（ ）。
A．货样买卖
B．分期交付买卖
C．试用买卖
D．异地交付买卖
E．分期付款买卖
【答案】ABCE
【考点】建设工程材料设备采购合同的分类
【解析】按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。其中，即时买卖合同以外的合同就是非即时买卖合同。即时买卖合同是指当事人双方在买卖合同成立的同时，就履行了全部义务，即移转了材料设备的所有权、价款的占有。非即时买卖合同的表现有很多种，在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。
78．根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（ ）。
A．重心
B．合同号
C．目的港
D．起吊点
E．发货标记
【答案】BCE
【考点】设备采购合同的交付
【解析】卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：①收货人；②合同号；③发货标记（唛头）；④收货人编号；⑤目的港；⑥货物名称、品目号和箱号；⑦毛重／净重（用kg表示）；⑧尺寸（长×宽×高用cm表示）。如果单件包装箱的重量在2吨（t）或2吨（t）以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便安全进行装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。
79．根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有（ ）。
A．指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B．承包商对指定分包商的违约不承担责任
C．给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D．承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E．招标文件中已说明指定分包商的工作内容
【答案】BDE
【考点】FIDIC施工合同条件下指定分包商的条款
【解析】指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：①招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；②承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；③给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出；④承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；⑤承包商对指定分包商的违约不承担责任。
80．根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（ ）。
A．项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议
B．早期预警会议应由雇主主持
C．可以邀请地方行政机关代表参加会议
D．项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商
E．承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿
【答案】ACD
【考点】英国NEC合同文本——风险预警机制早期警告
【解析】项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或雇主。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。在核心条款“补偿事件”标题下规定，项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。